Госзаказов НЕТ

	Дата начала тендера : 21.09.2009
	Заявки на участие в тендере можно подавать до : 28.09.2009
	Итоги конкурса будут подведены : 29.09.2009
	Статус проведения тентера проведения тентера : Приём заявок
	Предпологаемая сумма выставленная для конкурса (начальная расчитаная) : 173 743,00 руб

Запрос котировок произвелся: Государственным заказчиком

Гос заказчик : ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 19 ИМ. Т.С.ЗАЦЕПИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Расположение: г.Москва, ул.Большая Черкизовская, владение 12
Адрес почты : г.Москва, ул.Большая Черкизовская, владение 12
e-m@il : boln19@yandex.ru
Контактный тел : 993-94-65


ЛОТ

4.1. Лот № 1

Источник инвестиций заказа с указанием кода бюджетной классификации:
Финансовый источник: Бюджет города Москвы;
Классификация бюджетная : ФКР 0901, ЦСР 4700700, КВР 001, ЭКР 225 ;
Предпологаемая сумма : 173743,00 pуб.;


Название , количество и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
1 . Название ОКДП: Антикоррозийная защита конструкций .
     Краткая описательная характеристика Выполнение работ по антикоррозионной защите вантовых оттяжек и маркировочная окраска газоотводящего ствола дымовой трубы котельной: 1. Антикоррозийное однослойное покрытие поверхности с очисткой и огрунтовкой органосиликатной краской марки ОС-12-03 или эквивалент, для огрунтованных металлических поверхностей – 57 м2. Высота трубы - 30 м. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки лечебного процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации ЛПУ – является обязательным условием. Подрядчик, на момент открытия объекта, должен предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных. Порядок выполнения работ: - открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта» - проведение технического обследования на предмет выверки объемов работ подлежащих выполнению - согласование объемов работ и применяемых в процессе выполнения работ материалов с администрацией ЛПУ и утверждение их в ГУ «ПТО КРиС ДЗМ» - передача объекта под производство работ, с подписанием «Акта приемки-передачи объекта» - выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком производства работ - разработка актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом с учетом выполненных работ - утверждение актов КС-2 в ГУ «ПТО КРиС ДЗМ» (контрольный обмер выполненных объемов работ) - согласование актов КС-2 с администрацией ЛПУ - приемка объекта в эксплуатацию Приемочной комиссией - подписание «Акта приемки объекта в эксплуатацию» Порядок сдачи и приемки результатов работ: - По требованию Заказчика отчет о проделанной работе должен предоставляться незамедлительно. - Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. - Приемка объекта осуществляется по формам КС-2, КС-3, сумма которых по результатам выполнения работ в целом не может превышать лимита сметной стоимости, во исполнение сметно-финансового расчета, с учетом понижающего коэффициента предложенного Подрядчиком. - Подрядчик обязан в процессе производства работ предоставлять Заказчику на согласование «Акты освидетельствования скрытых работ», в случае их не согласования скрытые работы к исполнению не принимаются. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Подрядчик при завершении работы, представляет Заказчику комплект разработанной сметной документации, актов формы КС-2,3 на бумажных носителях в экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе. Во исполнение Постановления Правительства Москвы № 900-ПП от 14 ноября 2006 года «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года» Подрядчик обязан предоставлять Заказчику сметную документацию и акты за выполненные работы формы КС-2 в базе ТСН. При формировании пакета отчетной документации за выполненные работы актов формы КС-2 необходимо учитывать нижеперечисленные требования: Проверка актов за выполненные работы Формы КС-2 осуществляется в течение 15 рабочих дней. Для выверки объемов работ к актам формы КС-2 должны быть строго приложены следующие документы: 1. Дефектная ведомость, утвержденная печатью Заказчика. 2. Накладные, счета-фактуры, прайс-листы (для обоснования стоимости материалов и оборудования, приобретенных по фактической стоимости Поставщика (Производителя). 3. Акт на скрытые работы, согласованный ГУ «ПТО КРиС ДЗМ» и Заказчиком 4. Акт на стесненность согласованный ГУ «ПТО КРиС ДЗМ» и Заказчиком. Требования к поставкам оборудования и материалам: При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения в лечебных учреждениях. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику на момент утверждения сметной документации. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования на объекте, до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Общие требования к выполнению работ: - подрядчик обязан выполнить все работы по ремонту Объекта собственными силами без привлечения субподрядных организаций. - подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, установленные техническим заданием. - соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. - интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. - производить поставку материалов на объект по согласованию с Заказчиком. - наличие квалифицированного персонала по предмету запроса котировок. - все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. - подрядчик обязан иметь действующую лицензию со всеми приложениями на виды работ по предмету контракта, подлежащие лицензированию, в соответствии с действующим законодательством РФ, либо выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ. - подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. - подрядчик обязан вывести в 2-х дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии, о приемке завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор. - подрядчик обязан согласовать с органами надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. - экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов. - наличие сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности, и предоставление их Заказчику. - отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом в учредительных документах. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: - Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. - Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04,01-87, СНиП 3.01.01-85,СниП 2.08.02-85, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. - Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. - Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. - Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться "Правилами ПБ в РФ "; - при проведении огневых работ требуется обязатель ное оформление разрешения на их производство. - безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в инструкции "По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок " и других действующих нормативных документов; безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 17.07.99 №181-ФЗ; - мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; - мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. - Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. В соответствии с требованиями действующих технических стандартов, СНиП. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных и пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию». Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. - Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 2 года, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. - Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода изготовителя. - В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по тел ограмме для устранения возможных дефектов, в течение суток. - Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленные Заказчиком сроки и за свои средства. - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалификационную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по устранению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Москвы. .
     Общее количество 1,00 условная единица

Расположение доставки поставляемых товаров, адрес выполнения работ, расположение окозания услуг 141850, Московская область, Дмитровский район, п/о Деденево , ДГБ №19 им.Т.С. Зацепина, котельная «Факел» .

Сроки оказания услуг В течение 10 календарных дней со дня подписания Государственного контракта. .

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуги, расходы. Также всевозможные расходы на страхование товаров и перевозок, сборы обязательных платяжей, таможенные пошлины, прямые и косвенные налоги Цена контракта включает в себя: стоимость материалов, ремонтных работ, транспортных расходов, вывоз строительного мусора, накладные расходы, налоги уплачиваемые на территории РФ и другие обязательные платежи.

Суть госзаказа. Максимальная возможная стоимость контракта
Выполнение работ по антикоррозионной защите вантовых оттяжек и маркировочная окраска газоотводящего ствола дымовой трубы котельной в ГУЗ г. Москвы ДГБ №19 им. Т.С. Зацепина ДЗ г. Москвы. . Максимальная возможная стоимость контракта 173743,00 pуб. (цена контракта включает все налоги и сборы в том числе НДС) .

Срок и условия оплаты окозания услуг , оказания услуг Оплата производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании надлежаще оформленного и подписанного Акта сдачи-приемки работ.

Срок в который должен быть подписан контракт победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 7 дней

Адрес и дата подачи заявок и дата и время окончания подачи котировочных заявок, крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе
Адрес по которому осуществляется прием котировочных заявок 141850, Московская область, Дмитровский район, п/о Деденево, ДГБ № 19 им. Т.С. Зацепина , административный корпус, 2-ой этаж. во все рабочие дни Время приема с 08 ч. 00 м. по 15 ч. 30 м. по Московскому времени
Начало подачи заявок : 21 сентября 2009 г.
Дата окончания крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе : 28 сентября 2009 г. В последний день подачи заявок, заявки принимаются до 14 ч. 00 м. по Московскому времени .
Заявку можно подать используя почту .
Заявки поданые после срока окончания приема заявок, рассматриватся не будут! и будут возвращены участникам конкурса Тем кто их подал .
Каждый участник имеет право подать только одну заявку! Изменять заявку в последствии нельзя!!! .
К участию в конкурсе не допускаются участники занесенные в реестр недобросовестных поставщиков .
В котировочной заявке должны быть указаны контактные тел ы организации, подающей заявку.
Прием заявок осуществляет Романова Евгения Александровна , тел 993-94-65 , факс 993-94-65 , email boln19@yandex.ru .

Более подробно можно узнать по адресу Московская область, Дмитровский район, п/о Деденево, ДГБ №19 им. Т.С. Зацепина , административный корпус, 2-ой этаж . с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. ФИО контактного лица : Ф.И.О Романова Евгения Александровна ; номер контактного тел а 993-94-65 ; e-mail boln19@yandex.ru .

Заявку составил(а) : Романова Евгения Александровна