|
Дата начала тендера : 26.06.2009 |
|
Заявки на участие в тендере можно подавать до : 08.07.2009 |
|
|
Итоги конкурса будут подведены : 09.07.2009 |
|
Статус проведения тентера : Проведено рассмотрение котировочных заявок |
|
|
Начальная расчитаная цена выставленная для тендера : 389 000,00 руб |
Котировки запрошены:
Государственным заказчиком
Заказчик государственного уровня
:
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Расположение:
123007, г. Москва,3-й Хорошевский проезд, д.2
Адрес почты
:
123007, г. Москва,3-й Хорошевский проезд, д.2
email:
kobzeva@ums-mos.ru
Контактный тел
:
8 (499) 762-81-26
Подробное описание
Финансы
заказа с указанием кода бюджетной
классификации:
Финансы
: Бюджет города Москвы;
Классификация бюджетная
:
ФКР 0105,
ЦСР 0020203,
КВР 012,
ЭКР 226
;
Предпологаемая сумма
: 389000,00 pуб.;
Название
, количество и характеристики
поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг
1
. Название
ОКДП: Деятельность национальной почты
.
Общая характеристика
Поставка периодического печатного издания - журнала "Мировой судья", осуществляется ежемесячно на каждый судебный участок
- формат : 60Х90/8,
- полосность:32 полосы;
- бумага блок: офсет № 1,80 г./м.кв.
- обложка: 4+4, мелованная, 200 г/кв.м.;
- крепление на скрепке. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Более подробная информация указана в проекте Государственного контракта и техническом задании.
.
Количество
2574,00 экземпляров
Адрес доставки поставляемых товаров, адрес выполнения работ,
адрес оказания услуг
Судебные участки мировых судей города Москвы, расположенные по адресам, указанные в проекте государственного контракта (Приложение № 2)
.
Сроки поставок товара, Сроки выполнения работ, Сроки оказания услуг
Доставка осуществляется в соответствие с графиком издания и доставки товара указанного в проекте государственного контракта (Приложение № 1).
.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ,
услуги, расходы. Также всевозможные расходы на страхование товаров и перевозок,
сборы обязательных платяжей, таможенные пошлины, прямые и косвенные налоги
В цену включены доставка, уплата налогов сборов и других обязательных платежей.
Предмет контракта
. Цена контракта
Поставка периодического печатного издания - журнала "Мировой судья" для нужд судебных участков мировых судей города Москвы
. Максимальная возможная стоимость контракта
389000,00 pуб. (цена контракта включает все налоги и сборы в том числе НДС)
.
Срок и условия оплаты,
оказания услуг
Осуществляется предварительная оплата в размере 100 %, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от поставщика счета.
Срок в который должен быть подписан контракт победителем
в проведении запроса котировок
государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок
20 дней
Адрес и дата подачи заявок и дата и время окончания подачи котировочных заявок,
крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе
Адрес по которому осуществляется прием котировочных заявок
123007, г. Москва,3-й Хорошевский проезд, д.2
во все рабочие дни Время приема с
10 ч. 00 м.
по 17 ч. 00 м. по Московскому времени
Начало подачи заявок
:
26 июня 2009 г.
Дата окончания крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе
:
8 июля 2009 г.
В последний день подачи заявок, заявки принимаются
до
17 ч. 00 м. по Московскому времени
.
Заявку можно подать используя почту
.
Заявки поданые после срока окончания приема заявок, рассматриватся не будут!
и будут возвращены участникам конкурса Тем кто их подал
.
Каждый участник имеет право подать только одну заявку!
Изменять заявку в последствии нельзя!!!
.
К участию в конкурсе не допускаются участники занесенные в реестр недобросовестных поставщиков
.
Прием заявок осуществляет
Кобзева Галина Владимировна
, тел
8 (499) 762-81-26
, факс
8 (499) 762-81-27
, email
kobzeva@ums-mos.ru
.
Более подробно можно узнать по адресу
123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.2 с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
ФИО контактного лица
: Ф.И.О
Кобзева Галина Владимировна
; номер контактного тел
а
8 (499) 762-81-26
; e-mail
kobzeva@ums-mos.ru
.
Заявку составил(а)
:
Федотова Надежда Сергеевна